Как создать, счет договор образец ворд?
ДОГОВОР № [номер]
на выполнение работ (услуг)
г. [Город] "[Дата]"
1. Общие положения
1.1. Этот договор (далее "Договор") заключен между:
1.1.1. [Наименование компании/ФИО], в лице [должность], действующего на основании [документ], с одной стороны, (далее "Исполнитель"),
1.1.2. [Наименование компании/ФИО], в лице [должность], действующего на основании [документ], с другой стороны, (далее "Заказчик").
1.2. В соответствии с этим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы (услуги) для Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить их.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (услуги): [Описание работ (услуг)].
2.2. Сроки выполнения работ (услуг) устанавливаются [вместе с проектом/графиком работ/другим документом].
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ (услуг) по этому Договору составляет [сумма] [валюта].
3.2. Оплата производится следующим образом: [описание условий оплаты, например, 50% предоплата, 50% по завершении].
3.3. Расчеты производятся путем [банковский перевод/наличные деньги и т.д.].
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работы (услуги) в соответствии с условиями этого Договора.
4.1.2. Уведомить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение работ (услуг).
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Предоставить все необходимые для выполнения работ (услуг) материалы и информацию.
4.2.2. Оплатить выполненные работы (услуги) в соответствии с условиями этого Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий этого Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством [страна/регион].
5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ (услуг) Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [сумма] [валюта] за каждый день просрочки.
6. Срок действия договора
6.1. Этот Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или в случаях, предусмотренных законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к этому Договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания обеими сторонами.
7.2. В случае возникновения споров, связанных с этим Договором, они подлежат разрешению в [название суда/арбитражного органа].
7.3. Этот Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Наименование: [Наименование компании]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН]
Р/с: [Реквизиты счета]
Подпись: ______________________
ФИО: [ФИО ответственного лица]
Дата: "[Дата]"
Заказчик:
Наименование: [Наименование компании]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН]
Р/с: [Реквизиты счета]
Подпись: ______________________
ФИО: [ФИО ответственного лица]
Дата: "[Дата]"
Этот образец можно адаптировать под свои нужды и требования. Важно внимательно заполнить все поля и проверить соответствие с местным законодательством.
