Как сформировать, образец договор с субподрядчиком?
Договор субподряда
г. [Город]"_"________ 20__ г.
ООО "[Название компании]", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице [ФИО, должность], действующего на основании [Устава/доверенности], с одной стороны, и ООО "[Название субподрядчика]", именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице [ФИО, должность], действующего на основании [Устава/доверенности], с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по [указать вид работ] на объекте [указать адрес и/или описание объекта].1.2. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими условиями и требованиями, установленными нормативными актами.
1.3. Генподрядчик предоставляет Субподрядчику необходимую для выполнения работ проектно-сметную документацию, согласования и разрешения на производство работ.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Субподрядчик обязуется приступить к выполнению работ с "" __________ 20 г. и завершить их не позднее "" __________ 20 г.2.2. В случае невозможности выполнения работ в установленные сроки, Субподрядчик обязан уведомить Генподрядчика в письменной форме не позднее чем за [указать количество] дней до предполагаемой даты задержки с указанием причин и предложением новых сроков выполнения работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.3.2. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.3. Оплата производится в течение [указать количество] рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ и предоставления Субподрядчиком счета на оплату.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Генподрядчика:- 4.1.1. Генподрядчик обязан передать Субподрядчику проектно-сметную документацию и иные необходимые для выполнения работ материалы.
- 4.1.2. Генподрядчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, требовать от Субподрядчика соблюдения сроков и качества выполнения работ.
- 4.1.3. Генподрядчик обязан своевременно оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.2.1. Субподрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими условиями и требованиями настоящего Договора.
- 4.2.2. Субподрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения работ и немедленно уведомлять Генподрядчика о любых обстоятельствах, препятствующих выполнению работ в установленные сроки.
- 4.2.3. Субподрядчик имеет право требовать от Генподрядчика своевременной оплаты выполненных работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Субподрядчика, последний уплачивает Генподрядчику пени в размере [указать процент] % от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. Генподрядчик имеет право удержать сумму пеней из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, войны, забастовки, решения государственных органов и т.д.), наступление которых невозможно было предвидеть и предотвратить разумными мерами.6.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в течение [указать количество] дней с момента их наступления.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.7.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров он подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Генподрядчика.
8. Прочие условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.10. Реквизиты и подписи Сторон
Генподрядчик:ООО "[Название компании]"
Адрес: [указать адрес]
ИНН: [указать ИНН]
КПП: [указать КПП]
Расчетный счет: [указать счет] в [указать банк]
Корр. счет: [указать корр. счет]
БИК: [указать БИК]
Подпись: ____________ /[ФИО]/
Субподрядчик:
ООО "[Название субподрядчика]"
Адрес: [указать адрес]
ИНН: [указать ИНН]
КПП: [указать КПП]
Расчетный счет: [указать счет] в [указать банк]
Корр. счет: [указать корр. счет]
БИК: [указать БИК]
Подпись: ____________ /[ФИО]/
Этот образец договора субподряда можно адаптировать в зависимости от конкретных условий сотрудничества между сторонами и требований проекта.