Как создать, образец договор демонтаж оборудования?
ДОГОВОР НА ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
г. [Город]
[Дата]
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу оборудования, установленного на объекте, расположенном по адресу: [Адрес объекта], а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Перечень оборудования, подлежащего демонтажу, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Выполнить демонтаж оборудования в соответствии с техническими требованиями, строительными нормами и правилами, а также в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.2. Предоставить Заказчику отчет о выполненных работах и акты сдачи-приемки выполненных работ.
2.1.3. Обеспечить безопасность выполнения демонтажных работ, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.
2.1.4. Утилизировать демонтированное оборудование и строительные отходы в соответствии с требованиями законодательства.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к объекту и оборудованию, подлежащему демонтажу.
2.2.2. Принять выполненные работы и подписать акты сдачи-приемки выполненных работ.
2.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала выполнения работ: [Дата начала работ].
3.2. Срок окончания выполнения работ: [Дата окончания работ].
3.3. Исполнитель имеет право на продление сроков выполнения работ в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на выполнение работ, или по согласованию с Заказчиком.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по демонтажу оборудования составляет [Сумма] рублей.
4.2. Оплата работ производится в следующем порядке:
4.2.1. Авансовый платеж в размере [Процент аванса]% от общей стоимости работ в течение [Количество дней] рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2.2. Окончательный расчет производится в течение [Количество дней] рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [Процент] % от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере [Процент] % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6. Порядок приемки работ
6.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение [Количество дней] рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя о завершении работ.
6.2. По результатам приемки Стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. В случае выявления недостатков в выполненных работах, Заказчик вправе потребовать их устранения в разумный срок.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде [Региона], в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
[Наименование организации/ФИО]
[Адрес]
[ИНН/КПП]
[Расчетный счет]
[Банк]
[Корреспондентский счет]
[БИК]
Исполнитель:
[Наименование организации/ФИО]
[Адрес]
[ИНН/КПП]
[Расчетный счет]
[Банк]
[Корреспондентский счет]
[БИК]
Подписи Сторон:
/_______________ (Заказчик)
/_______________ (Исполнитель)
Это образец договора на демонтаж оборудования, который может быть адаптирован в зависимости от конкретных условий и требований сторон.
