Как оформить, договор заказчика с подрядчиком образец?
Вот пример договора между заказчиком и подрядчиком. Этот образец охватывает ключевые аспекты, которые могут быть включены в договор. Обратите внимание, что конкретные условия могут изменяться в зависимости от типа работы, региона и других факторов. Рекомендуется проконсультироваться с юристом для составления окончательной версии договора.
ДОГОВОР № [Номер договора]
о выполнении работ
г. [Город]
[Дата]
1. Стороны договора
1.1. Заказчик:
Название: [Наименование организации/ФИО заказчика]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Банковские реквизиты: [Реквизиты]
1.2. Подрядчик:
Название: [Наименование организации/ФИО подрядчика]
Адрес: [Юридический адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Банковские реквизиты: [Реквизиты]
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по [описание работ] (далее – «Работы») в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Работы должны быть выполнены в срок и в соответствии с условиями, указанными в разделе 3 настоящего договора.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы должны быть завершены не позднее [дата завершения работ] (включительно).
3.2. В случае необходимости продления сроков выполнения работ по причинам, не зависящим от подрядчика, стороны должны подписать дополнительное соглашение.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
- [Условия и сроки авансовых платежей]
- [Условия и сроки окончательных расчетов]
5. Обязанности сторон
5.1. Обязанности подрядчика:
- Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и требованиями настоящего договора.
- Соблюдать установленные сроки выполнения работ.
- Обеспечить качество выполненных работ.
- Предоставить подрядчику всю необходимую информацию и документацию, необходимую для выполнения работ.
- Принять выполненные работы в срок и предоставить акт выполненных работ.
6.1. Приемка выполненных работ производится заказчиком в срок не более [количество дней] дней с даты завершения работ.
6.2. По завершении работ подрядчик должен предоставить заказчику акт выполненных работ.
7. Гарантии и ответственность
7.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком [срок гарантии].
7.2. В случае обнаружения дефектов или недостатков в выполненных работах подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение [срок для устранения дефектов] дней после уведомления заказчика.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если это произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, войны, забастовки и прочие непредвиденные события, которые стороны не могли предотвратить.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания обеими сторонами.
9.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в [название арбитражного суда или другого компетентного органа].
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
[Подпись]
[ФИО, должность]
Подрядчик:
[Подпись]
[ФИО, должность]
Этот образец договора служит общей основой и может потребовать доработки в зависимости от конкретной ситуации.