Как составить, договор с электротехнической лабораторией образец?
ДОГОВОР № __
о предоставлении услуг по проведению электромонтажных и испытательных работг. _______________ "_" __________ 20 г.
1. Стороны договора
1.1. Заказчик: [Полное наименование заказчика], в лице [ФИО руководителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с одной стороны, и
1.2. Исполнитель: [Полное наименование исполнителя], в лице [ФИО руководителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика следующие услуги: проведение электромонтажных и испытательных работ, в том числе:
- Проведение испытаний электрооборудования, установок и систем.
- Проведение измерений и анализов электрических параметров.
- Обеспечение технического контроля и ведение протоколов испытаний.
- Консультирование по вопросам эксплуатации и безопасности электрооборудования.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель обязуется начать выполнение услуг в срок до "" _________ 20 г.
3.2. Срок завершения выполнения всех работ составляет "" _________ 20 г.
3.3. В случае необходимости продления сроков выполнения работ, Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения первоначального срока, указав причины продления и новые сроки.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя:
- Провести услуги качественно и в установленный срок.
- Соблюдать нормы и правила безопасности при выполнении работ.
- Обеспечить предоставление Заказчику отчетов и протоколов испытаний.
- Устранить выявленные недостатки в течение гарантийного срока за свой счет.
- Предоставить Исполнителю доступ к объектам, необходимым для выполнения работ.
- Предоставить Исполнителю всю необходимую документацию и информацию.
- Оплатить услуги Исполнителя в сроки и порядке, указанные в настоящем Договоре.
- Получать от Заказчика необходимую информацию и документацию для выполнения работ.
- Требовать от Заказчика выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- Прекратить выполнение работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств.
- Контролировать ход выполнения работ.
- Требовать устранения выявленных недостатков и несоответствий.
- Осуществлять приемку выполненных работ и подписывать акт сдачи-приемки.
5.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ___________ (_______________________) рублей.
5.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Оплата производится в следующем порядке: предоплата в размере ____% от общей стоимости услуг, оставшаяся сумма оплачивается по факту выполнения работ.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате ненадлежащего выполнения услуг.
6.3. Заказчик несет ответственность за убытки, причиненные Исполнителю в результате ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, военные действия, террористические акты и др.
7.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
9. Прочие условия
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба имеют одинаковую юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
[Полное наименование]
Адрес: [адрес]
Телефон: [номер телефона]
Реквизиты: [банковские реквизиты]
Подпись: ___________________ / [ФИО]
М.П.
Исполнитель:
[Полное наименование]
Адрес: [адрес]
Телефон: [номер телефона]
Реквизиты: [банковские реквизиты]
Подпись: ___________________ / [ФИО]
М.П.
Этот образец договора можно адаптировать под конкретные условия и требования сторон.