Как написать, договор ремонтно строительных работ образец?
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
г. [Город] "_" __________ 20 года
1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик:
[ФИО или Наименование организации]
Адрес: [Адрес]
Телефон: [Телефон]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП]
ОГРН/ОГРНИП: [ОГРН/ОГРНИП]
1.2. Исполнитель:
[ФИО или Наименование организации]
Адрес: [Адрес]
Телефон: [Телефон]
ИНН/КПП: [ИНН/КПП]
ОГРН/ОГРНИП: [ОГРН/ОГРНИП]
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется выполнить ремонтно-строительные работы, а Заказчик обязуется оплатить эти работы на условиях, установленных настоящим договором.
2.2. Перечень работ, их объем и стоимость указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией, техническими условиями и сроками, указанными в договоре.
3.1.2. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими стандартами и нормами.
3.1.3. Обеспечить сохранность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ.
3.1.4. Вести учет выполненных работ и материалов, предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения работ.
3.1.5. Уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, которые могут повлиять на стоимость и сроки выполнения договора.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Предоставить Исполнителю доступ к объекту, где будут проводиться работы.
3.2.2. Обеспечить Исполнителя всеми необходимыми материалами и ресурсами, если это предусмотрено договором.
3.2.3. Оплатить стоимость работ в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.4. Принять выполненные работы и подписать акты выполненных работ.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
4.1. Работы должны быть выполнены в срок с "" __________ 20 года по "" __________ 20 года.
4.2. При необходимости продления сроков выполнения работ стороны заключают дополнительное соглашение.
5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА
5.1. Общая стоимость работ по договору составляет [Сумма] рублей.
5.2. Оплата производится в следующем порядке:
- Авансовый платеж в размере [Сумма] рублей производится в течение [Количество] дней с момента подписания договора.
- Окончательный расчет производится по завершении всех работ на основании подписанного акта выполненных работ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик имеет право:
- Проверять ход выполнения работ и требовать устранения недостатков, если они обнаружены.
- Вносить изменения в проектную документацию, согласовав их с Исполнителем.
- Получать оплату за выполненные работы в соответствии с договором.
- Требовать предоставления необходимых материалов и доступа к объекту.
7.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и устранение недостатков за свой счет в случае их обнаружения в течение гарантийного срока.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком [Срок] месяцев.
8.2. В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется устранить их за свой счет.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения договора, решаются путем переговоров.
9.2. В случае недостижения соглашения споры подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься только по взаимному согласию сторон в письменной форме.
10.2. В случае возникновения обстоятельств, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
[ФИО/Наименование]
[Подпись]
[Дата]
Исполнитель:
[ФИО/Наименование]
[Подпись]
[Дата]
Этот образец договора можно адаптировать под конкретные условия и требования сторон.