Как создать, договор реализации товара беларусь образец?
Вот подробный образец договора реализации товара, который может быть использован в Беларуси. Этот договор регулирует отношения между поставщиком и покупателем при реализации товара на территории Республики Беларусь.
ДОГОВОР РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА № ___
г. _______ "" ___________ 20 г.Поставщик: _____________________, в лице _____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и
Покупатель: _____________________, в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в Приложении №1 к настоящему Договору (далее — "Товар").1.2. Наименование, количество, качество, цена и прочие характеристики Товара указываются в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара осуществляется на условиях _______________ (ИНКОТЕРМС 2020).2.2. Поставщик обязуется передать Товар Покупателю в течение ___ (_____) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.3. Местом поставки Товара является ________________________________.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Товара устанавливается в Приложении №1 к настоящему Договору.3.2. Оплата Товара производится в следующем порядке: _______________________.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Поставщика:- 4.1.1. Поставить Товар в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 4.1.2. Обеспечить качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1.
- 4.1.3. Передать Покупателю все необходимые документы, сопровождающие Товар.
- 4.2.1. Принять поставленный Товар.
- 4.2.2. Произвести оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.2.3. Своевременно уведомлять Поставщика о любых недостатках Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере ____% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки.5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, он выплачивает Поставщику неустойку в размере ____% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение __ (____) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в экономическом суде по месту нахождения ответчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:- Наименование: _________________________
- Адрес: ________________________________
- УНП: _________________________________
- Расчетный счет: _______________________
- Банк: ________________________________
- Наименование: _________________________
- Адрес: ________________________________
- УНП: _________________________________
- Расчетный счет: _______________________
- Банк: ________________________________
Поставщик: ______________________ /М.П./
Покупатель: _____________________ /М.П./
Этот образец можно адаптировать под конкретные нужды, добавляя или изменяя пункты в соответствии с требованиями Сторон и особенностями сделки.