Как составить, договор поставки тмц образец?
Договор поставки товаров материально-технического снабжения (ТМЦ)
г. [Город]
"[Дата]" [месяц] [год] года
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор поставки товаров материально-технического снабжения (далее - "Договор") заключен между:
- Поставщиком: [Полное наименование поставщика], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [Устав/Доверенность/Иной документ], именуемым в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и
- Покупателем: [Полное наименование покупателя], в лице [ФИО, должность], действующего на основании [Устав/Доверенность/Иной документ], именуемым в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны.
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ТМЦ в ассортименте, количестве, сроках и по цене, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификация), которое является его неотъемлемой частью.
2.2. Поставка ТМЦ осуществляется партиями согласно графику поставок, указанному в Приложении № 2 (График поставок).
3. Качество и комплектность товара
3.1. Качество ТМЦ, поставляемых по настоящему Договору, должно соответствовать стандартам, техническим условиям или иным документам, действующим на территории Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора.
3.2. Комплектность ТМЦ должна соответствовать стандартам, техническим условиям, требованиям нормативной документации, а также условиям настоящего Договора.
4. Условия поставки
4.1. Поставка ТМЦ осуществляется на условиях [Указать условия поставки, например, DDP, EXW и т.д.] по адресу: [Указать адрес доставки].
4.2. Риск случайной гибели или повреждения ТМЦ переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена ТМЦ определяется в Приложении № 1 (Спецификация) и является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре.
5.2. Оплата ТМЦ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение [указать срок, например, 30] рабочих дней с даты получения счета и подписания товарной накладной.
6. Сроки и порядок поставки
6.1. Поставка ТМЦ осуществляется партиями в сроки, указанные в Приложении № 2 (График поставок).
6.2. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной представителем Покупателя.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки ТМЦ Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [указать размер, например, 0,1%] от стоимости несвоевременно поставленных ТМЦ за каждый день просрочки, но не более [указать лимит, например, 10%] от их стоимости.
7.2. В случае ненадлежащего качества или некомплектности ТМЦ Поставщик обязуется по выбору Покупателя произвести замену некачественных или некомплектных ТМЦ либо вернуть уплаченную за них сумму.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, таких как: стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти и т.д.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде [указать регион].
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
[Полное наименование]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН/КПП: [Номер]
Расчетный счет: [Номер счета в банке]
в [Наименование банка]
БИК: [БИК банка]
Подпись: ________________________
М.П.
Покупатель:
[Полное наименование]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН/КПП: [Номер]
Расчетный счет: [Номер счета в банке]
в [Наименование банка]
БИК: [БИК банка]
Подпись: ________________________
М.П.
Это пример договора поставки ТМЦ. Настоятельно рекомендуется проверить и адаптировать его под конкретные требования и юридические нормы.
