Как оформить, договор поставки сэндвич панелей образец?
ДОГОВОР ПОСТАВКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Город ________________, ________________ года
1. Стороны договора
Поставщик:
Наименование: ___________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
ИНН: ___________________________
ОГРН: ___________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Контактное лицо: __________________________________________________________
Телефон: ___________________________
Электронная почта: ________________________________________________________
Покупатель:
Наименование: ___________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
ИНН: ___________________________
ОГРН: ___________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Контактное лицо: __________________________________________________________
Телефон: ___________________________
Электронная почта: ________________________________________________________
2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить сэндвич-панели, далее именуемые «Продукция», согласно спецификации, указанной в Приложении №1 к настоящему договору.
2.2. Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в технической документации и сертификатах качества.
3. Количество и качество
3.1. Количество и наименование Продукции устанавливаются в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Качество Продукции должно соответствовать стандартам и требованиям, установленным в спецификации и технической документации, а также соответствовать действующим нормативным документам.
4. Сроки и условия поставки
4.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию в течение __ (указать срок) дней с момента подписания настоящего договора.
4.2. Место поставки Продукции: ______________________________________________________.
4.3. Поставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика за свой счёт. Риск случайной утраты или повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента её передачи.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена за единицу Продукции указана в спецификации и составляет _______________ рублей за единицу.
5.2. Общая стоимость Продукции по настоящему договору составляет _______________ рублей.
5.3. Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение __ (указать срок) дней с момента получения счета Покупателем.
5.4. Платежи осуществляются путем безналичного перевода на расчетный счёт Поставщика, указанный в разделе 1 настоящего договора.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Поставщик обязуется:
- Поставить Продукцию в срок и в соответствии с качественными характеристиками, указанными в спецификации.
- Предоставить все необходимые документы для подтверждения качества Продукции.
- Принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
- Провести проверку Продукции на соответствие количеству и качеству в течение __ (указать срок) дней после её получения.
7.1. В случае нарушения сроков поставки Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере __% от общей стоимости Продукции за каждый день просрочки.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Покупатель обязуется уплатить Поставщику штраф в размере __% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.3. Стороны несут ответственность за убытки, причинённые в результате ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не могли быть предусмотрены и предотвращены разумными мерами.
9. Срок действия и прекращение договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон.
10. Заключительные положения
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями сторон.
10.2. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11. Подписи сторон
Поставщик:
______________________________ / _______________
(подпись, Ф.И.О., должность)
Покупатель:
______________________________ / _______________
(подпись, Ф.И.О., должность)
Приложение №1
Спецификация на поставку сэндвич-панелей
Образец может быть адаптирован в зависимости от конкретных условий и требований сторон.