Как оформить, договор поставки огнетушителей образец?
Договор поставки огнетушителей
Город, «_» ___________ 20 г.
ООО «______________», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ________________, в лице ________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить огнетушители (далее – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами и указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.1.2. Наименование, количество, качество и комплектность Товара указываются в спецификации, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с графиком поставки, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.2.2. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: __________________, если иное не указано в Приложении №2.
2.3. Срок поставки каждой партии Товара – в течение ____ (____) рабочих дней с момента получения авансового платежа от Покупателя.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _____________ (______________) рублей, в том числе НДС __%.3.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере _% от общей стоимости Товара в течение ___ (__) банковских дней с момента подписания Договора;
- окончательный расчет в размере _% от общей стоимости Товара в течение ___ (__) банковских дней с момента получения Товара и подписания товарной накладной.
4. Качество и комплектность Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям качества, установленным законодательством РФ и нормативным документам.4.2. Поставщик обязуется передать Покупателю документы, подтверждающие качество Товара, включая паспорта, сертификаты и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
5. Порядок приемки Товара
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящего Договора.5.2. В случае обнаружения недостатков или несоответствия качества Товара, Покупатель в течение ___ () рабочих дней с момента приемки обязан уведомить Поставщика в письменной форме. Поставщик обязан в течение ___ () рабочих дней устранить выявленные недостатки или заменить Товар.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере ___% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более ___% от стоимости партии.6.2. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более ___% от общей суммы.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).7.2. Сторона, для которой стало невозможно исполнение обязательств по Договору, должна в течение ___ (____) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме.
8. Прочие условия
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности их урегулирования в досудебном порядке споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их письменного оформления и подписания обеими Сторонами.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «_» __________ 20 г.10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:ООО «________________»
Адрес: ___________________________
ИНН/КПП: ________________________
Р/с: ______________________________
Банк: ____________________________
Покупатель:
Адрес: ___________________________
ИНН/КПП: ________________________
Р/с: ______________________________
Банк: ____________________________
Подписи сторон:
Поставщик: __________________ /_______________/
Покупатель: __________________ /_______________/
(МП)
(МП)
Этот образец договора можно использовать как основу и адаптировать его под конкретные условия и требования.