Как написать, договор по ремонту кровли образец?
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ КРОВЛИ
г. [город]
"[дата]" 2024 г.
1. Стороны договора
Общество с ограниченной ответственностью "[Название компании]", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице [ФИО представителя], действующего на основании Устава, с одной стороны, и
[ФИО подрядчика], именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт кровли здания, расположенного по адресу: [адрес объекта], в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2.2. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой, технической документацией, строительными нормами и правилами.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплата за выполненные работы производится в следующем порядке:
- Аванс в размере [процент]% от общей стоимости работ в течение [срок] рабочих дней с момента подписания настоящего договора;
- Окончательный расчет производится в течение [срок] рабочих дней после завершения всех работ и подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.
4.1. Начало работ по настоящему договору: "[дата]".
4.2. Окончание работ по настоящему договору: "[дата]".
4.3. Подрядчик вправе изменить сроки выполнения работ только с письменного согласия Заказчика.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика:
- Выполнить работы в полном объеме в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой и технической документацией;
- Использовать материалы, соответствующие качественным и техническим требованиям, предъявляемым к подобного рода работам;
- Своевременно информировать Заказчика о ходе выполнения работ и возникших проблемах.
- Предоставить Подрядчику доступ к объекту и обеспечить необходимые условия для выполнения работ;
- Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик уплачивает пеню в размере [процент]% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более [процент]% от общей стоимости работ.
6.3. В случае обнаружения дефектов или недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение [срок] рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые невозможно предвидеть или предотвратить.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде [регион] в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при их оформлении в письменной форме и подписании обеими сторонами.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
[Полное наименование организации]
Адрес: [адрес]
ИНН/КПП: [данные]
Расчетный счет: [данные]
Банк: [наименование банка]
Корреспондентский счет: [данные]
БИК: [данные]
Подпись: _______________ /[ФИО]/
Подрядчик:
[ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование организации]
Адрес: [адрес]
ИНН: [данные]
Расчетный счет: [данные]
Банк: [наименование банка]
Корреспондентский счет: [данные]
БИК: [данные]
Подпись: _______________ /[ФИО]/
Дата подписания: "[дата]" 2024 г.