Как составить, договор о демонтаже здания образец?
ДОГОВОР № [Номер] о демонтаже здания
г. [Город]
[Дата]
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор о демонтаже здания (далее по тексту — Договор) заключен между:
Заказчиком: [Полное наименование организации или ФИО], зарегистрированным(ой) по адресу: [Адрес], в лице [Ф.И.О. представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с одной стороны,
и
Исполнителем: [Полное наименование организации или ФИО], зарегистрированным(ой) по адресу: [Адрес], в лице [Ф.И.О. представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с другой стороны.
1.2. Настоящий Договор регулирует отношения сторон по демонтажу здания, расположенного по адресу: [Адрес здания] (далее по тексту — Объект).
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести демонтаж Объекта в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
2.1.2. Получить все необходимые разрешения и согласования для проведения демонтажных работ.
2.1.3. Выполнить демонтаж в сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Договора.
2.1.4. Обеспечить безопасность работ, включая ограждение территории и уведомление местных органов о проведении работ.
2.1.5. Утилизировать строительные отходы и материалы в соответствии с законодательством.
2.1.6. В случае необходимости предоставить Заказчику отчет о проделанной работе и предоставленных расходах.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить доступ Исполнителя к Объекту для выполнения работ.
2.2.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию о техническом состоянии Объекта и прилегающей территории.
2.2.3. Осуществлять оплату услуг Исполнителя в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1 настоящего Договора.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала выполнения демонтажных работ — [Дата].
3.2. Срок завершения демонтажных работ — [Дата].
3.3. В случае необходимости продления сроков выполнения работ, Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее чем за [Количество дней] до истечения первоначального срока.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет [Сумма] рублей.
4.2. Оплата производится по следующему графику:
4.2.1. [Сумма] рублей — аванс, в течение [Количество] дней с даты подписания Договора.
4.2.2. [Сумма] рублей — по завершении работ, на основании акта выполненных работ, в течение [Количество] дней после подписания акта.
4.3. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [Процент] % от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.2. В случае несвоевременной оплаты, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере [Процент] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные вследствие ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны, забастовки и т.п.), не зависящих от их воли.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания обеими сторонами.
7.2. Все споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Наименование: [Полное наименование]
Адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Банковские реквизиты: [Реквизиты]
Подпись: ___________________________
Ф.И.О.: [Ф.И.О.]
Исполнитель:
Наименование: [Полное наименование]
Адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
Банковские реквизиты: [Реквизиты]
Подпись: ___________________________
Ф.И.О.: [Ф.И.О.]
Приложения:
- Акт выполненных работ (форма).
- Копии разрешений и согласований на проведение демонтажных работ.
- Прочие документы, подтверждающие факт выполнения работ и их стоимость.