Как сформировать, договор на укладку асфальта образец?
Договор на укладку асфальта
г. [Город]
[Дата]
1. Стороны договора
1.1. Заказчик: [Ф.И.О. или наименование юридического лица]
Адрес: [Адрес]
Телефон: [Телефон]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
1.2. Подрядчик: [Ф.И.О. или наименование юридического лица]
Адрес: [Адрес]
Телефон: [Телефон]
ИНН: [ИНН]
ОГРН: [ОГРН]
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по укладке асфальта на объекте Заказчика по адресу: [Адрес объекта] в соответствии с проектной документацией и техническими условиями, представленными Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере и порядке, установленном настоящим договором.
2.2. Работы включают в себя:
- Подготовительные работы (разравнивание, выемка, выравнивание основания).
- Укладка асфальтового покрытия.
- Уплотнение асфальтового покрытия.
- Другие работы, необходимые для качественного выполнения укладки асфальта.
3.1. Работы должны быть выполнены в срок с [Дата начала] по [Дата окончания].
3.2. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на сроки выполнения работ, не позднее [Количество дней] дней до предполагаемого срока завершения работ.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ составляет [Сумма] рублей.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
- Аванс в размере [Процент] % от общей стоимости работ, что составляет [Сумма] рублей, в срок до [Дата].
- Окончательный расчет производится после приемки выполненных работ Заказчиком в срок до [Дата], после подписания акта выполненных работ.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика:
- Выполнить работы в соответствии с проектной документацией и действующими стандартами.
- Соблюдать сроки выполнения работ.
- Обеспечить качество выполненных работ.
- Устранить недостатки в выполненных работах за свой счет в случае их выявления в течение гарантийного срока.
- Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.
- Своевременно оплачивать выполненные работы.
- Принять выполненные работы и подписать акт приемки.
6.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком [Количество месяцев] месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
6.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах в гарантийный срок, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в течение [Количество дней] дней с момента уведомления Заказчика.
6.3. В случае нарушения условий договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение стало результатом форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Ответчика.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
[Ф.И.О. или наименование]
Подпись: ____________
М.П.
Подрядчик:
[Ф.И.О. или наименование]
Подпись: ____________
М.П.
Приложения:
- Проектная документация.
- Технические условия.
Этот образец является базовым и может потребовать доработки в зависимости от специфики проекта и требований законодательства.