Как составить, договор на строительство забора образец?
ДОГОВОР № _______
о строительстве забора
г. [Город] "_" _______ 20 г.
1. Общие положения
1.1. Этот договор (далее - "Договор") заключён между: 1.1.1. [Ф.И.О. или наименование Заказчика], зарегистрированным(ой) по адресу: [адрес], действующим(ей) на основании [документ, удостоверяющий личность или Устав], в лице [Ф.И.О. представителя], действующего на основании [документ], именуемым(ой) в дальнейшем "Заказчик", 1.1.2. [Ф.И.О. или наименование Подрядчика], зарегистрированным(ой) по адресу: [адрес], действующим(ей) на основании [документ, удостоверяющий личность или Устав], в лице [Ф.И.О. представителя], действующего на основании [документ], именуемым(ой) в дальнейшем "Подрядчик".
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить строительство забора на территории, расположенной по адресу: [адрес участка] (далее - "Участок"), в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности Подрядчика: 3.1.1. Выполнить строительство забора в срок, указанный в п. 5.1 настоящего Договора. 3.1.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами. 3.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности при выполнении работ. 3.1.4. В случае обнаружения дефектов в процессе строительства незамедлительно уведомить Заказчика и устранить их за свой счет. 3.1.5. Передать Заказчику результаты выполненных работ, включая все необходимые документы (акт выполненных работ, сертификаты качества, и т.д.).
3.2. Обязанности Заказчика: 3.2.1. Предоставить Подрядчику доступ на Участок для выполнения работ. 3.2.2. Обеспечить Подрядчика всеми необходимыми для выполнения работ материалами и инструментами, если это предусмотрено Договором. 3.2.3. Принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ. 3.2.4. Оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в сроки, указанные в п. 6.1 настоящего Договора.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Начало выполнения работ: "" _______ 20 г. 4.2. Завершение выполнения работ: "" _______ 20 г. 4.3. В случае необходимости продления срока выполнения работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее чем за [указать срок] дней до истечения первоначального срока.
5. Стоимость работ и порядок расчётов
5.1. Общая стоимость работ составляет [сумма] рублей (включая НДС/без НДС). 5.2. Оплата производится поэтапно: 5.2.1. Аванс в размере [сумма] рублей (в % от общей стоимости) в срок до "" _______ 20__ г. 5.2.2. Окончательный расчёт в размере [сумма] рублей в срок до "_" _______ 20 г. 5.3. Все расчёты производятся безналичным расчётом на расчётный счёт Подрядчика.
6. Права и обязанности сторон при изменении условий договора
6.1. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или в сроки выполнения работ, стороны обязуются согласовать эти изменения письменно. 6.2. Изменения могут касаться как увеличения, так и уменьшения объёма работ, а также корректировки сроков выполнения работ.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора, виновная сторона несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. 7.2. Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и их соответствие проекту и строительным нормам.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны, забастовки и т.д.), которые невозможно было предвидеть и предотвратить.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие из-за исполнения или толкования настоящего Договора, решаются путем переговоров. 9.2. В случае недостижения согласия споры подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Ответчика.
10. Прочие условия
10.1. Этот Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: [Ф.И.О. / наименование]
Адрес: [адрес]
Телефон: [номер телефона]
Банковские реквизиты: [реквизиты]
Подпись: ____________ / [Ф.И.О.]
Подрядчик: [Ф.И.О. / наименование]
Адрес: [адрес]
Телефон: [номер телефона]
Банковские реквизиты: [реквизиты]
Подпись: ____________ / [Ф.И.О.]
М.П.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.