Как сформировать, договор на ремонт дороги образец?
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ ДОРОГИ
г. [Город] «_» ___________ 20 г.
Заказчик: [Наименование заказчика], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [устава/доверенности/другого документа], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,
и
Подрядчик: [Наименование подрядчика], в лице [ФИО представителя], действующего на основании [устава/доверенности/другого документа], именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее — "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия (далее — "Работы") на участке дороги по адресу: [указать адрес участка дороги], а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.1.2. Объем и содержание Работ определяется техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения Работ: «_» ___________ 20 г.2.2. Срок завершения Работ: «_» ___________ 20 г.
2.3. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о завершении Работ не позднее чем за [указать количество дней] до установленного срока завершения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, включая все налоги и сборы.3.2. Оплата производится в следующем порядке:
- Аванс в размере [сумма аванса цифрами и прописью] рублей выплачивается Заказчиком в течение [указать срок] рабочих дней с момента подписания Договора.
- Оставшаяся часть суммы оплачивается Заказчиком в течение [указать срок] рабочих дней после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с техническим заданием, требованиями законодательства и настоящим Договором.
4.1.2. Обеспечить качество выполнения Работ и использовать только сертифицированные материалы.
4.1.3. Соблюдать требования безопасности и охраны труда на объекте.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты за выполненные Работы.
4.2.2. Приостановить Работы в случае несоблюдения Заказчиком условий Договора, предварительно уведомив Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить Подрядчику возможность выполнения Работ на объекте.
4.3.2. Своевременно принимать выполненные Работы и производить оплату.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Контролировать ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.4.2. Требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков в ходе выполнения Работ.
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные Работы на срок [указать срок] с момента подписания Акта приема-передачи.5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере [указать процент] от стоимости Работ за каждый день просрочки.
5.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока, за счет Подрядчика.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), подтвержденных соответствующими компетентными органами.7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.7.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:[Наименование, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты]
_____________________ / [ФИО представителя] /
Подрядчик:
[Наименование, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты]
_____________________ / [ФИО представителя] /
Этот шаблон включает все основные разделы и условия договора подряда на ремонт дороги. При необходимости можно добавить или изменить пункты в соответствии с конкретными требованиями и обстоятельствами.
