Как оформить, договор на проектирование образец?
Вот пример договора на проектирование. Это шаблон, который может быть адаптирован под конкретные нужды и требования.
ДОГОВОР № [номер договора]
на выполнение проектных работ
г. [город], «[дата]» [месяц] [год]
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключается между [Наименование Заказчика], именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице [ФИО, должность], действующего на основании [документ основания], с одной стороны, и [Наименование Исполнителя], именуемым в дальнейшем "Исполнитель", в лице [ФИО, должность], действующего на основании [документ основания], с другой стороны, совместно именуемые "Стороны".
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем проектных работ по разработке проектной документации для [описание объекта, адрес и иная информация], в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
2.2. Проектные работы включают в себя выполнение следующих стадий:
- Стадия "Проект";
- Стадия "Рабочая документация";
- Иные работы, указанные в Техническом задании.
3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, включая НДС [процент]%.
3.2. Оплата работ производится в следующем порядке:
- Предоплата в размере [сумма или процент] рублей производится в течение [срок] с момента подписания настоящего Договора.
- Оплата за выполненные проектные работы производится поэтапно по актам выполненных работ, которые подписываются Сторонами.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения проектных работ по настоящему Договору составляет [количество дней/месяцев], начиная с даты подписания настоящего Договора.
4.2. Исполнитель вправе приступить к выполнению работ только после получения авансового платежа.
4.3. В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих выполнение работ в установленные сроки, Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика в письменной форме.
5. Обязанности сторон
5.1. Обязанности Исполнителя:
- Выполнить проектные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Техническим заданием.
- Обеспечить качество проектной документации в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.
- Передать Заказчику проектную документацию в согласованные сроки.
- Своевременно предоставить исходные данные и документацию, необходимые для выполнения проектных работ.
- Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- Рассмотреть и согласовать представленные Исполнителем промежуточные и окончательные результаты работ в сроки, предусмотренные Договором.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [процент]% от стоимости задержанных работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [процент]% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. По окончании выполнения проектных работ Исполнитель передает Заказчику проектную документацию и Акт сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Заказчик обязан рассмотреть и принять работы в течение [срок] с момента получения документации.
7.3. В случае выявления недостатков Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение [срок].
8. Срок действия договора и порядок его расторжения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их письменного оформления и подписания Сторонами.
9.2. Споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
10. Приложения к договору
10.1. Техническое задание (Приложение №1).
10.2. Календарный план выполнения работ (Приложение №2).
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
[Наименование]
[Юридический адрес]
[ИНН/КПП]
[Банковские реквизиты]
[Контактное лицо, телефон, e-mail]
Исполнитель:
[Наименование]
[Юридический адрес]
[ИНН/КПП]
[Банковские реквизиты]
[Контактное лицо, телефон, e-mail]
Подписи сторон:
______________________ / [ФИО Заказчика]
______________________ / [ФИО Исполнителя]
Этот шаблон договора можно адаптировать под конкретные условия и требования. Обязательно учтите все юридические особенности и проконсультируйтесь с юристом для составления окончательной версии договора.