Как оформить, договор на пошив костюмов образец?
ДОГОВОР №___
на пошив костюмов
г. _____________
«_» __________ 20 г.
1. Стороны договора
1.1. Заказчик: [ФИО/Название организации], зарегистрированный по адресу: [адрес], ИНН/ОГРН: [номер], в лице [ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемый в дальнейшем «Заказчик».
1.2. Исполнитель: [ФИО/Название организации], зарегистрированный по адресу: [адрес], ИНН/ОГРН: [номер], в лице [ФИО], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], именуемый в дальнейшем «Исполнитель».
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить и предоставить костюмы в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Конкретное количество, виды костюмов, их размеры, материалы, детали и прочие характеристики описываются в приложении №1 к настоящему договору (Спецификация).
3. Сроки выполнения
3.1. Срок начала выполнения работ: «_» __________ 20 г.
3.2. Срок окончания выполнения работ: «_» __________ 20 г.
3.3. В случае необходимости изменения сроков выполнения работ, стороны обязаны согласовать это изменение путем подписания письменного дополнения к договору.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ___________ рублей (_______________________ рублей).
4.2. Оплата осуществляется в следующем порядке:
- Авансовый платеж в размере __________ рублей (__________) в течение ___ дней с момента подписания настоящего договора.
- Окончательный расчет в размере __________ рублей (__________) после завершения работ и передачи готовой продукции.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Исполнителя:
- Изготовить костюмы в соответствии с техническим заданием и в установленные сроки.
- Обеспечить соответствие продукции договорным требованиям и стандартам качества.
- Уведомить Заказчика о завершении работ и передать готовую продукцию.
- Предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения работы материалы и информацию.
- Оплатить стоимость работ в установленный договором срок.
- Принять готовую продукцию в установленные сроки.
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере ___% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору возможны только по соглашению сторон и в письменной форме.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
[ФИО/Название организации]
Адрес: [адрес]
ИНН/ОГРН: [номер]
Рассч. счет: [номер]
Банк: [название банка]
Подпись: ___________________
Ф.И.О.: ___________________
Исполнитель:
[ФИО/Название организации]
Адрес: [адрес]
ИНН/ОГРН: [номер]
Рассч. счет: [номер]
Банк: [название банка]
Подпись: ___________________
Ф.И.О.: ___________________
Приложение №1
Спецификация (описание костюмов, их характеристик и прочее)
Этот образец может потребовать адаптации в зависимости от конкретных условий и требований сторон.
