Как написать, договор на монтаж лвс образец?
Вот образец договора на монтаж ливневой водосточной системы (ЛВС). Обратите внимание, что этот пример является обобщенным и может требовать адаптации в зависимости от конкретных условий и требований вашего региона.
ДОГОВОР № [номер]
на выполнение работ по монтажу ливневой водосточной системы
г. [Город] [Дата]
1. Стороны договора
1.1. Заказчик: [ФИО или название организации], действующий на основании [Устава, Доверенности и т.д.], зарегистрированный по адресу: [адрес], ИНН [номер], ОГРН [номер].
1.2. Подрядчик: [ФИО или название организации], действующий на основании [Устава, Доверенности и т.д.], зарегистрированный по адресу: [адрес], ИНН [номер], ОГРН [номер].
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу ливневой водосточной системы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: [адрес объекта], а Заказчик обязуется оплатить эти работы в соответствии с условиями настоящего договора.
3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности Подрядчика:
- Провести необходимые предварительные замеры и составить проект ливневой водосточной системы.
- Выполнить монтаж ливневой водосточной системы в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих нормативных актов.
- Обеспечить использование качественных материалов и оборудования.
- Осуществить настройку и проверку работоспособности системы после завершения монтажа.
- Передать Заказчику все необходимые документы, включая акты выполненных работ и гарантию на выполненные работы и использованные материалы.
- Обеспечить доступ Подрядчика к месту выполнения работ.
- Предоставить Подрядчику всю необходимую информацию и документы для выполнения работ.
- Осуществлять оплату выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
4.1. Работы по монтажу ливневой водосточной системы должны быть завершены в срок до [дата].
4.2. В случае необходимости продления сроков выполнения работ по обоснованным причинам, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика не позднее чем за [количество] календарных дней до истечения первоначального срока.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость работ по монтажу ливневой водосточной системы составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
5.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
- [Процент]% от общей стоимости работ в качестве аванса в течение [количество] рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
- Оставшаяся часть суммы в течение [количество] рабочих дней после завершения работ и подписания акта выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере [процент]% от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере [процент]% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Гарантии и претензии
7.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы и используемые материалы сроком на [срок] месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
7.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику в течение гарантийного срока. Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет в течение [срок] рабочих дней с момента получения претензии.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в [название арбитражного суда или другого компетентного органа] по месту нахождения Подрядчика.
9. Прочие условия
9.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10. Подписи сторон
Заказчик:
[ФИО, подпись]
Подрядчик:
[ФИО, подпись]
Этот образец договора предназначен для общего представления и может потребовать изменения в зависимости от конкретных условий и требований законодательства. Рекомендуется проконсультироваться с юристом перед подписанием договора.