Как сформировать, договор на изготовление баннера образец?
ДОГОВОР № __ на изготовление баннера
г. _______________ "" __________ 20 г.
1. Стороны договора
1.1. Заказчик: ____________________________________________________________ (Полное наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес: _________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Электронная почта: ________________________________________________________
1.2. Исполнитель: ___________________________________________________________ (Полное наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес: _________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Электронная почта: ________________________________________________________
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется изготовить баннер согласно техническому заданию, указанному в приложении № 1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить его стоимость.
2.2. Баннер будет изготовлен по следующим параметрам:
- Размер: _______________
- Материал: _______________
- Дизайн: _______________
- Сроки выполнения: _______________
- Место размещения (если применимо): _______________
3.1. Обязанности Исполнителя: 3.1.1. Изготовить баннер в соответствии с техническим заданием и в установленные сроки. 3.1.2. Предоставить Заказчику макет баннера для утверждения до начала производства. 3.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работы. 3.1.4. Выполнить работу качественно и в соответствии с договором.
3.2. Обязанности Заказчика: 3.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и материалы для изготовления баннера. 3.2.2. Утвердить макет баннера в установленные сроки. 3.2.3. Оплатить стоимость услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость изготовления баннера составляет _______________ рублей (включая НДС).
4.2. Оплата производится путем _______________ (наличный расчет, безналичный расчет) в следующем порядке: 4.2.1. Авансовый платеж в размере _______________ рублей (в __% от общей стоимости) в течение __ рабочих дней после подписания договора. 4.2.2. Остаток суммы в размере _______________ рублей в течение __ рабочих дней после завершения изготовления баннера и его передачи Заказчику.
4.3. В случае просрочки оплаты Заказчик обязуется уплатить пеню в размере __% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5. Сроки выполнения
5.1. Срок выполнения работ: с "" __________ 20 г. по "" __________ 20 г.
5.2. В случае необходимости изменения сроков выполнения работ стороны согласовывают изменения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик имеет право: 6.1.1. Проверять выполнение работ и требовать исправления недостатков, если они имеются. 6.1.2. Получать информацию о ходе выполнения работ.
6.2. Исполнитель имеет право: 6.2.1. Требовать предоставления необходимой информации и материалов для выполнения работ. 6.2.2. Получать оплату за выполненные работы в установленном порядке.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае ненадлежащего выполнения условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполнения работ и соблюдение сроков. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату и предоставление необходимой информации и материалов.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катастрофы, военные действия, забастовки и другие обстоятельства, не зависящие от сторон.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
11. Подписи сторон
Заказчик: ___________________________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П. (если применимо)
Исполнитель: ________________________________
(Ф.И.О., подпись)
М.П. (если применимо)
Приложение № 1: Техническое задание
(Содержит детальное описание требований к баннеру)