Как создать, договор давальческого материала образец?
Договор давальческого материала — это соглашение между двумя сторонами, при котором одна сторона (поставщик) предоставляет другой стороне (исполнителю) материалы для последующей переработки или использования, с обязательством возврата готовой продукции. Вот пример детализированного образца такого договора:
ДОГОВОР ДАВАЛЬЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
г. [Город]
[Дата]
Мы, нижеподписавшиеся:
1. [Полное наименование поставщика],
в лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны,
и
2. [Полное наименование исполнителя],
в лице [ФИО представителя], действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия],
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется предоставить Исполнителю материалы для переработки или производства в объеме и в соответствии с техническими требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему договору (далее — «Материалы»).1.2. Исполнитель обязуется переработать или использовать указанные Материалы для производства готовой продукции в соответствии с условиями настоящего договора и вернуть готовую продукцию Поставщику в соответствии с условиями этого договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Поставщика:2.1.1. Поставщик обязуется предоставить Материалы в сроки и в объемах, указанных в Приложении №1.
2.1.2. Поставщик имеет право проверять соблюдение условий настоящего договора Исполнителем, включая контроль качества переработанных Материалов и готовой продукции.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель обязуется переработать Материалы в соответствии с техническими требованиями и в срок, указанный в Приложении №2 к настоящему договору.
2.2.2. Исполнитель обязуется вернуть готовую продукцию Поставщику в количестве и в сроки, указанные в Приложении №3.
2.2.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность Материалов до момента их переработки и за качество готовой продукции.
3. Сроки выполнения
3.1. Поставщик обязуется предоставить Материалы Исполнителю в срок до [дата].3.2. Исполнитель обязуется завершить переработку Материалов и предоставить готовую продукцию Поставщику в срок до [дата].
4. Цена и расчеты
4.1. Цена переработки Материалов определяется в Приложении №4 к настоящему договору.4.2. Все расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке на основании выставленных счетов-фактур в течение [срок, например, 10 рабочих дней] после получения готовой продукции.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения сроков предоставления Материалов Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Исполнителю.5.2. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное возврат готовой продукции и за ущерб, причиненный Материалам и готовой продукции.
5.3. В случае возникновения претензий по качеству готовой продукции, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет в разумные сроки.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), которые невозможно было предотвратить разумными мерами.6.2. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажором, обязана немедленно уведомить об этом другую сторону.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения настоящего договора, и не раскрывать ее третьим лицам без письменного согласия другой стороны.8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.8.2. Изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Споры, возникающие в связи с настоящим договором, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в [наименование арбитражного суда или судебного органа].
9. Реквизиты и подписи сторон
Поставщик:[Полное наименование]
[Юридический адрес]
[ИНН/КПП]
[Рассчетный счет]
[Банк]
[Телефон, электронная почта]
Исполнитель:
[Полное наименование]
[Юридический адрес]
[ИНН/КПП]
[Рассчетный счет]
[Банк]
[Телефон, электронная почта]
Подписи сторон:
[ФИО, должность представителя Поставщика]
Поставщик
[ФИО, должность представителя Исполнителя]
Исполнитель
Это общий шаблон договора, который может потребовать адаптации в зависимости от конкретных условий и требований сторон.